农村自建房承包施工合同范本 - 免费下载

农村自建房承包施工合同范本

本合同是由承包方和发包方签订的农村自建房承包施工合同，双方共同遵守以下条款：

一、工程内容

1. 承包方应根据发包方提供的设计图纸，按照合同约定的标准和规格，对农村自建房进行施工。

2. 承包方应保证工程质量符合国家相关标准，并在工程竣工后进行质量验收。

3. 工程包括但不限于以下内容：土地平整、地基基础、墙体砌筑、屋面防水、门窗安装、水电安装等。

二、工期

1. 工期为'{工期长度}'，自合同签订之日起计算。

2. 如因不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，并延长工期。

三、工程款及支付方式

1. 工程总价为'{工程总价}'，双方在合同签订时已确认。

2. 工程款支付方式为'{支付方式}'，具体支付时间和标准详见附件。

3. 如发包方未按约定时间支付工程款，承包方有权暂停工程进度，直至收到工程款。

四、工程变更及索赔

1. 如因设计变更或其他原因导致工程产生变更，双方应协商解决，并签订书面变更协议。

2. 如因发包方原因导致承包方产生损失，承包方有权向发包方索赔，并要求发包方赔偿相应的损失。

五、违约责任

1. 如因承包方原因导致工程质量不符合国家相关标准，承包方应承担相应的违约责任，并赔偿发包方因此产生的全部经济损失。

2. 如因发包方原因导致工程不能按照合同约定完成，发包方应承担相应的违约责任，并赔偿承包方因此产生的全部经济损失。

六、法律适用和争议解决方式

1. 本合同适用中华人民共和国相关法律。

2. 如因合同履行过程中发生争议，双方应协商解决。如协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

以上条款经双方充分协商一致，共同签订。合同一式两份，承包方和发包方各执一份，具有同等法律效力。

承包方（盖章）：_____________ 发包方（盖章）：_____________

签订日期：_____________