建设工程施工合同纠纷起诉状
原告:XXX建筑工程有限公司
被告:YYY建筑工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律规定,原告因被告未履行施工合同义务,导致原告承担了额外的费用和损失,特向贵庭提起诉讼,请求判决如下:
一、被告应于判决生效之日起十日内向原告支付违约金人民币xxx元;
二、被告应于判决生效之日起十日内向原告支付因违约而导致原告承担的额外费用和损失人民币xxx元;
三、本案的诉讼费用由被告承担。
事实和理由:
一、原告与被告于xxxx年xx月xx日签订施工合同,合同金额为人民币xxx元,约定工期为xx个月。
二、根据合同约定,被告应按照工程进度和质量要求完成工程,并按时交付。
三、自合同签订后,被告未能按照合同约定的工期和质量要求完成工程,并多次拖延交付。
四、由于被告的迟延交付,原告不得不采取额外措施加速工程进度,导致原告承担了额外的费用和损失。
五、原告多次向被告提出索赔和追讨违约金,但被告一直未予以回应。
六、鉴于被告违反了合同约定,致使原告承担了额外的费用和损失,故原告向贵庭提起诉讼,请求判决如上。
七、本案诉讼请求合理合法,请求贵庭判决如上。
附:证据清单
1、施工合同
2、工程进度表
3、索赔函
4、追讨违约金函
5、其他相关证据
原告代理人:XXX
xxxx年xx月xx日
原文地址: https://www.cveoy.top/t/topic/bjc 著作权归作者所有。请勿转载和采集!